Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Particolare Badkamers: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Particolare Badkamers B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sint-Michielsgestel;

Opdrachtgever: degene aan wie Particolare Badkamers een aanbieding heeft gedaan en/of degene met wie Particolare Badkamers een overeenkomst heeft gesloten en de gelding van deze algemene leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.

Werk: Het totaal van de overeengekomen door Particolare Badkamers verrichte werkzaamheden, inclusief ontwerp en/of leveringen.

Materialen: Alle aan Opdrachtgever verkochte en geleverde materialen, daaronder begrepen alle benodigde goederen en overige toebehoren benodigd voor de door Particolare Badkamers verrichte dan wel te verrichten werkzaamheden, een en ander in de ruimste zin van het woord. Indien in deze algemene voorwaarden “goederen” of “zaken” wordt vermeld, wordt hieronder ook Materialen verstaan.

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van Particolare Badkamers en op alle transacties c.q. overeenkomsten tussen Particolare Badkamers en Opdrachtgever.

2.2 Particolare Badkamers wijst uitdrukkelijk eventueel door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook ingeval een eventuele eerdere verwijzing van de Opdrachtgever naar diens voorwaarden.

Bij uitzondering kunnen de algemene voorwaarden van opdrachtgever toepasselijk worden verklaard, echter, dit dient expliciet en schriftelijk tussen Opdrachtgever met Particolare Badkamers te worden overeengekomen.

2.3 Bij tegenstrijdigheid van de algemene leveringsvoorwaarden van Particolare Badkamers met die van Opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Particolare Badkamers.

2.4 De algemene bepalingen van deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van de in de bijzondere bepalingen geregelde aangelegenheden, tenzij de bijzondere bepalingen hiervan afwijken.

 

3.1 Alle offertes - waaronder mede conceptovereenkomsten, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, technische beschrijvingen, prijsopgaven, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan - zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat of anderszins uitdrukkelijk is aangegeven dat de offerte niet vrijblijvend is. Een nieuwe offerte doet alle vorige offertes vervallen.

3.2  Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.

3.3 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Particolare Badkamers. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

3.4 Indien de Opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan Particolare Badkamers.

3.5 Particolare Badkamers heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

3.6 Indien een door de Opdrachtgever besteld product ondanks redelijkerwijs haalbare inspanning van Particolare Badkamers niet leverbaar blijkt te zijn, zal Particolare Badkamers van de opdracht bevrijd zijn, zonder dat de Opdrachtgever ter zake verdere aanspraken jegens haar heeft.

3.7 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Particolare Badkamers een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat daadwerkelijk door Particolare Badkamers uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

3.8 Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden Particolare Badkamers niet, tenzij deze door Particolare Badkamers schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen van technische aard worden door Particolare Badkamers voorbehouden. Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Particolare Badkamers niet.

3.9 Afwijkingen van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en van deze voorwaarden binden Particolare Badkamers slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

3.10 Particolare Badkamers kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn-) betaling heeft ontvangen.

3.11 Particolare Badkamers heeft het recht, indien de opdracht voor de levering of terbeschikkingstelling van een zaak of het verrichten van diensten of werkzaamheden wordt geannuleerd, alle kosten, die Particolare Badkamers heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.1 Particolare Badkamers is verplicht haar aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

4.2 Particolare Badkamers overlegt op verzoek van de Opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.

4.3 Particolare Badkamers neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.

4.4 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht Particolare Badkamers de Opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door Particolare Badkamers bepaald.

4.5 De Opdrachtgever is jegens Particolare Badkamers verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Particolare Badkamers en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

4.6 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Particolare Badkamers tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

4.7 De Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van het voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4.8 De Opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Particolare Badkamers geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.

4.9 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden

 (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Particolare Badkamers behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de Opdrachtgever Particolare Badkamers hiervan terstond in kennis te stellen.

4.10 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden      waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 4.9), dient de daaruit voor Particolare Badkamers voortvloeiende schade door de Opdrachtgever te worden vergoed.

4.11 De Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van een adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

4.12 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

4.13 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

4.14 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

4.15 De Opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

4.16 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

4.17 De Opdrachtgever draagt het risico voor het van Particolare Badkamers afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

4.18 De Opdrachtgever vrijwaart Particolare Badkamers voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

4.19 De Opdrachtgever staat Particolare Badkamers toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

 

5.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Particolare Badkamers bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden uit te laten voeren, die niet in verband staan met het werk.

 

6.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden va uitvoering van het werk);

b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

6.2 Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende      betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing van het meerwerk.

6.3 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

6.4 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Particolare Badkamers recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.

6.5 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Particolare Badkamers op verrekening daarvan onverlet.

 

7.1 In geval van blijvende overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop Particolare Badkamers geen invloed heeft en die de levering respectievelijk de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers van Particolare Badkamers is Particolare Badkamers gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. Particolare Badkamers is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

7.2 In geval van tijdelijke overmacht is Particolare Badkamers gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan. Opdrachtgever kan in dit geval (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken respectievelijk de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever ter zake van het reeds door Particolare Badkamers uitgevoerde deel van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan uitsluitend (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen vijf werkdagen nadat Particolare Badkamers hem van de tijdelijke onmogelijkheid om aan de overeenkomst te voldoen op de hoogte heeft gesteld.

8.1 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Particolare Badkamers in overleg treden met de Opdrachtgever.

8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

- hetzij wanneer Particolare Badkamers aan de Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk  voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;

- hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Particolare Badkamers schriftelijk aan de

Opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft  

nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;

- hetzij wanneer de Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

8.3 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

8.4 Oplevering ontslaat Particolare Badkamers van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

8.5 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Particolare Badkamers naar de Opdrachtgever.

 

9.1 Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Particolare Badkamers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Particolare Badkamers gerechtigd – onverminderd alle overige aan Particolare Badkamers toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever (daaronder ook begrepen het (doen) verrichten van reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden) op te schorten totdat opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Particolare Badkamers is nagekomen.

9.2 Particolare Badkamers heeft, naast alle aan haar toekomende rechten, het recht de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden;

b. opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens   

Particolare Badkamers uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet duigdelijk nakomt;

c. Aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van 

Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de

schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, Opdrachtgever aan zijn

schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers    

bijeenroept;

d. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van

Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst;

e. het vermogen van Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van Opdrachtgever verhaal wordt gezocht;

f. de zeggenschapsverhoudingen zich bij Opdrachtgever zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke

nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.

9.3 Opdrachtgever is verplicht Particolare Badkamers onverwijld te informeren indien zich één van de in lid 9.2 genoemde gevallen voordoet. Opdrachtgever zal Particolare Badkamers ook overigens alle informatie verschaffen die Particolare Badkamers voor de uitoefening van haar rechten uit de overeenkomst met Opdrachtgever noodzakelijk mocht achten.

 

10.1 Opdrachtgever is gehouden Particolare Badkamers terstond in kennis te stellen omtrent klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Particolare Badkamers. Klachten dienen in ieder geval binnen drie dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd, dan wel de oorzaken voor de klachten zijn ontdekt respectievelijk hadden moeten worden ontdekt, aan Particolare Badkamers schriftelijk te worden gemeld, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Particolare Badkamers in verband met bedoelde klachten vervalt.

10.2 Indien Particolare Badkamers de klacht gegrond acht, is Particolare Badkamers gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Particolare Badkamers is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever ten gevolge van de klachten geleden schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Particolare Badkamers. Retourzending kan alleen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever en na schriftelijk toestemming van Particolare Badkamers.

10.3 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Particolare Badkamers geven  Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Particolare Badkamers op te schorten.

 

11.1 Particolare Badkamers is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst - daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken alsmede gevolg - of bedrijfsschade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Particolare Badkamers.

11.2 Indien en voorzover op Particolare Badkamers enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever mocht blijken te rusten, is de totale aansprakelijkheid van Particolare Badkamers, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer  dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één kalenderjaar.

11.3 Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van Particolare Badkamers aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont  dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

11.4 Aansprakelijkheid van Particolare Badkamers voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 11.2 en 11.3 is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.5 Particolare Badkamers is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door Particolare Badkamers geleverde of ter beschikking gestelde zaken, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

11.6 Particolare Badkamers is niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van handelingen of verzuim van derden, die met instemming van Opdrachtgever door Particolare Badkamers zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.

11.7 Opdrachtgever vrijwaart Particolare Badkamers voor alle aanspraken van derden terzake van door Particolare Badkamers geleverde/verhuurde zaken en/of door Particolare Badkamers verrichte diensten en/of werkzaamheden, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van Particolare Badkamers en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

11.8 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op Particolare Badkamers geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

11.9 Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Particolare Badkamers gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Particolare Badkamers deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Particolare Badkamers ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Particolare Badkamers in  staat te stellen daarop adequaat te reageren.

11.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Particolare Badkamers meldt.

11.11 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

 

12.1 Na het sluiten van de overeenkomst is Particolare Badkamers gerechtigd om van de Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.

Artikel 9.1 geldt op overeenkomstige wijze, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door Particolare Badkamers verlangde zekerheid.

 

12.2 Alle door Particolare Badkamers opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds in euro, exclusief BTW en/of andere belastingen, accijnzen of overheidsbijdragen (zoals verwijderingsbijdrage) en exclusief eventuele toegevoegde kosten (zoals verzending, verpakking, verzekering). De prijzen van Particolare Badkamers gelden voor de in de orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

12.3 Particolare Badkamers heeft het recht alle prijsverhogende factoren - waaronder mede worden

verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede wijzigingen in de valutaverhoudingen - die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst, aan Opdrachtgever door te berekenen.

12.4 Opdrachtgever is gedurende drie werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, bij gebreke van welke verklaring de prijsverhoging door Opdrachtgever wordt geacht te zijn geaccepteerd en te zijn goedgekeurd.

 

12.5 Betaling door de Opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk, zonder recht op korting of verrekening.

12.6 Bij de prijsvormingmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen acht dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst.

12.7 Bij de prijsvormingmethode aanneming geschiedt betaling als volgt:

 - 60% vóór aanvang van de werkzaamheden;

 - 30% vóór oplevering van het werk;

 - 10% uiterlijk binnen dertig dagen na de oplevering van het werk met verrekening van het meer- en minderwerk;

 

12.8 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en is Particolare Badkamers bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

12.9 Nadat de Opdrachtgever in verzuim is gekomen, is Particolare Badkamers bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Particolare Badkamers verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

12.10 Over de tijd dat de Opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan Particolare Badkamers over het aan haar verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.

12.11 Een door de Opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op het opeisbare voordat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

12.12 Particolare Badkamers behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet alle vorderingen van Particolare Badkamers uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken of verrichting van diensten of werkzaamheden volledig heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst.

12.13 Zolang de Opdrachtgever nog geen eigenaar van de door Particolare Badkamers geleverde zaken is, is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Particolare Badkamers niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, behoudens in de normale bedrijfsuitoefening van de Opdrachtgever.

 

13.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Particolare Badkamers zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.

13.2 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever, verandering aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Particolare Badkamers of door de Opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 4.13t/m 4.16.

13.3 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 13.1 te kunnen beroepen, dient de Opdrachtgever Particolare Badkamers:

- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

- aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel indien en voor zover het ontwerp van het werk van Particolare Badkamers afkomstig is het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Particolare Badkamers, onverminderd het bepaalde in artikel 4.17.

 - alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

13.4 De ingevolge de garantieverplichting door Particolare Badkamers vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.

13.5 Indien naar het oordeel van Particolare Badkamers de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel, heeft de Opdrachtgever recht op schadevergoeding.

Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle op Opdrachtgever ingevolge deze algemene voorwaarden rustende verplichtingen.

 

15.1 Op alle overeenkomsten van Particolare Badkamers alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen Particolare Badkamers en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle uit Particolare Badkamers gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Particolare Badkamers en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te s’Hertogenbosch, voorzover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.